СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администрации
муниципального образования
«Красногорский район» по строительству

	УТВЕРЖДАЮ:
 Глава Администрации муниципального образования «Красногорский район»
               	
___________________/Т.П.Сигова/	________________ /И.Б.Прокашев/	
«_____»________________ 2015 г.	«_____»__________________ 2015 г.	

Извещение о проведении запроса котировок

№ п/п	Наименование пункта	Содержание	
1	Заказчик 
	Администрация муниципального образования «Красногорский район»
Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64
Адрес электронной почты: saa@mo-krasno.ru 
тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51	
2	Единая информационная система на официальном сайте 	www.zakupki.gov.ru   	
3	Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона	Салтыков Сергей Вячеславович
 Телефон: 8 (34164) 2-16-00 доп. (124)
	
4	Контрактный управляющий	Филиппова Юлия Владимировна
	
5	Способ определения Подрядчика	Запрос котировок
	
6	Наименование и описание объекта закупки	Выполнение работ по ремонту площадки у здания Детского сада №2, площадью 232 кв.м., расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район с. Красногорское, ул. Комсомольская, д.32 «А» в соответствии с Приложением № 3 «Техническое задание»	
7	Идентификационный код закупки (ОКПД)	45.23.11.199	
8	КБК	52604090756251244225	
	№ строки плана-графика	55	
9	Сроки выполнения работ	В течение 5 дней с момента заключения муниципального контракта.	
10	Срок и условия оплаты 	Условия и порядок оплаты  изложены в Приложении № 4 «Проект муниципального контракта»	
11	Источник финансирования заказа	Средства дорожного фонда из бюджета муниципального образования «Красногорский район».	
12	Место выполнения работ	Удмуртская Республика, Красногорский район с. Красногорское, ул. Комсомольская, д.32 «А».	
13	Начальная (максимальная) цена контракта	82257,00 (Восемьдесят две тысячи двести пятьдесят семь) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС)	
14	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком – рубль. 	
15	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта  	Не применяется, так как оплата по контракту производится в рублях.	
16	Порядок  формирования цены контракта	Применяемый  метод определения начальной максимальной цены контракта – проектно-сметный (Приложение № 2).
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.	
17	Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям	Не предоставляются
	
18	Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ контракта являющимся участниками	Не предоставляются
	
19	Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%,  но не более НМЦ  контракта являющимся участниками	Не предоставляются
	
20	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 ФЗ № 44-ФЗ)	Не установлено	
21	Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в соответствии со статьей 14 ФЗ    № 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов	Не предоставляются
	
22	Дата  размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок 	24.09.2015 г. 	
23	Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок	25.09.2015 г. в рабочие дни с 08-00 до 16-00 время местное (перерыв с 12-00 до 13-00)
	
24	Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок	01.10.2015 г. в  10-00 ч. время местное	
25	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок  	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. № 19 в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район» 01.10.2015 г. в 10-00 ч. (время местное)	
26	Место (адрес) подачи заявок	Прием заявок на участие в запросе котировок в письменной форме осуществляется по адресу:
Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. №19, в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов в понедельник 8:00 до 17:00 часов. 
Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
Участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников предоставляется возможность присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками.	
27	Порядок подачи котировочных заявок	Заявка на участие в запросе котировок  подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. Подача заявок на участие в запросе котировок в форме электронного документа не осуществляется.	
28	Форма заявки на участие в запросе котировок	По форме приведенной в Приложении №1 извещения о проведении запроса котировок.	
29	Размер обеспечения исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта.	Не предусмотрено. Банковское сопровождение не осуществляется.	
30	Требования к участникам закупки	- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки (Подрядчик должен иметь Свидетельство (копию) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами,
Или 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- участник закупки не является офшорной компанией.	
31	Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт, должен подписать контракт	Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается контракт, в случае уклонения такого победителя от заключения контракта.	
32	Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок, уклонившимся от заключения контракта	В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.	
33	 Изменение условий контракта.	1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара,  качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.
2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
4. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона 44 ФЗ) по согласованию заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.	
34	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта	Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 Федерального закона  от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом возмещается только фактически понесённый ущерб, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком  подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ.	

1.	Приложение № 1 «Форма заявки на участие в запросе котировок»
2.	Приложение № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»
3.	Приложение № 3  "Техническое задание"
4.	Приложение № 4  "Проект муниципального контракта"

   Приложение №1
к извещению о проведении
                                                                                                                                                       запроса котировок 
                                                                                                         
 «____» ____________ 2015 г.
исх. № ___________________
Бланк участника размещения заказа

Форма заявки на участие в запросе котировок

Кому: Администрации муниципального образования «Красногорский район».
Участник запроса котировок:_____________________________________________________________
             Наименование (для юридического лица), Ф.И.О (при наличии) (для физического лица)
Место нахождения Участника: ______________________________________________________
                                                 Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
*Почтовый адрес Участника:__________________________________________________________
*Телефон _______________________ *тел\факс __________________________________________
*Адрес электронной почты     Участника:_______________________________________________________________________________
*ИНН участника запроса котировок_________________________________________________________
ИНН (при наличии) учредителя участника запроса котировок __________________________________
ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника запроса котировок _______________________________________________________________________________________
ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок _______________________________________________________________________
*КПП_________________________________
Банковские реквизиты:  _____________________________________________________________
__________________________ в _______________________________________________________
(наименование банка)
*В лице ____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
*Действующий на основании _________________________________________________________.

Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска согласно установленным заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии со статьей 14  Федерального закона 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов _не установлены.
Изучив извещение о проведении запроса котировок мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок.
Мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаем выполнить работы по ремонту площадки у здания Детского сада №2, площадью 232 кв.м., расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район с. Красногорское, ул. Комсомольская, д.32 «А».

Цена контракта составляет: __________ рублей ____ копеек (________________________________________________________________________________________)                                                                          (цена указывается цифрами и прописью).

Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов, таможенные расходы, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством.   

*___________________ 		*_______________________       * /______________________/
  (должность)				             (подпись)		        (расшифровка подписи)

*-поля, необязательные для заполнения

                                                                                                                                                                                                                                              Приложение № 2
 к извещению о проведении 
запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Применяемый  метод – проектно-сметный.

Начальная (максимальная) цена контракта определена, исходя из цены локального сметного расчета «Ремонт площадки у здания Детского сада №2 с. Красногорское» на сумму 82257,00 (Восемьдесят две тысячи двести пятьдесят семь) рублей 00 копеек.
Итого начальная максимальная цена контракта определена в размере 82257,00 (Восемьдесят две тысячи двести пятьдесят семь) рублей 00 копеек. Локальный сметный расчет приведен  ниже.
Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.095
 
                                                                                                                        Форма 4
       Дороги 2015
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №
                                  (локальная смета)
 
           на Ремонт площадки у здания Детского сада №2 с .Красногорское
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)
        Ремонт площадки у здания Детского сада №2 с .Красногорское
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Оcнование:
 
        Сметная стоимость: 82.257 тыс.руб
                         ----------------------------------------------------------------------------------------
        Средства на оплату труда:          3.783 тыс.руб
                                ----------------------------------------------------------------------------------
 
       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ________________20_____г.
                                                                                                                         руб.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |
     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |
  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |
     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |
 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |
     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|
     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|
     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |
     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Дорожная одежда
 
    1 ТЕР27-04003-04  Устройство оснований и            0.232   2671.63   2195.46       620       101       509     48.84     11.33
        (= 44)        покрытий из                  1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      песчано-гравийных или                      435.85    342.85                            80     24.99      5.80
                      щебеночно-песчаных смесей
                      серповидного профиля
                      покрытия при толщине дороги 
                      по оси 20 см      
    2 408-0200        Смесь песчано-гравийная          56.608    139.64                7905           
        (= 44)        природная                    м3      
                      V = 232*0.2*1.22
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     8525       101       509      7915        11
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             80                   6
      -накладные расходы                                      руб.                      257
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      147
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     8929
 
      ВСЕГО:                                                                           8929
 
      Индекс на осн з/п (п.146 прил.6А июнь2015 г )             14.4400                1458        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.0400                2591        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                1155        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              7.1700               56751        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          61955      1458      3746     56751
                                                                                                      ---------
                                                                                                           1155
 
      Накладные расходы                                         12.2700                3153        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          65108
 
      Сметная прибыль                                           11.5500                1698        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              66806
 
                      Устройство водопропускной тр
                      убы
 
    3 ТЕР1-01009-08   Разработка грунта в               0.003   3483.19   3483.19        10                  10
        (=  1)        траншеях экскаватором        1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      «обратная лопата» с ковшом                           388.29                             1     27.95      0.08
                      вместимостью 0,65 (0,5-1)
                      м3, группа грунтов 2     
                      V = 5*1*0.6/1000
    4 ТЕР1-01033-02   Засыпка траншей и              0.002598    832.64    832.64         2                   2
        (=  1)        котлованов с перемещением    1000 м3              ---------                               --------- ---------
                      грунта до 5 м бульдозерами                           123.22                                    8.87      0.02
                      мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
                      группа грунтов 2     
                      V = (3-0.16*0.16*3.14*5)/100
                      0
    5 ТЕР1-02005-01   Уплотнение грунта              0.002598    284.28    169.58         1         1               12.53      0.03
        (=  1)        пневматическими              100 м3     --------- ---------                               --------- ---------
                      трамбовками, группа грунтов                114.70     32.37                                    3.04      0.01
                      1-2     
    6 ТЕР22-01011-08  Укладка стальных                  0.005  29014.06  19031.47       145        33        95    594.00      2.97
        (= 39)        водопроводных труб с         1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      гидравлическим испытанием                 6598.75   2497.85                            12    165.30      0.83
                      диаметром 300 мм
    7 103-0201        Трубы стальные                     5.02    332.62                1670           
        (= 39)        электросварные прямошовные   м       
                      со снятой фаской из стали
                      марок БСт2кп-БСт4кп и
                      БСт2пс-БСт4пс наружный
                      диаметр 325 мм, толщина
                      стенки 5 мм  
    8 ТЕР16-07005-04  Гидравлическое испытание          -0.05    346.08     44.18       -17        -3        -2      5.01     -0.25
        (= 35)        трубопроводов систем         100 м      --------- ---------
                      отопления, водопровода и                    62.57
                      горячего водоснабжения
                      диаметром до 400 мм       
    9 ТЕР30-08023-03  Устройство гидроизоляции        0.05024   6891.97    259.79       346        35        13     71.40      3.59
        (= 50)        опор мостов и труб           100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      обмазочной битумной                        703.69     35.77                             2      3.24      0.16
                      мастикой двухслойной      
                      V = 2*3.14*0.16*5/100
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     2157        66       118      1973         7
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             15                   1
      -накладные расходы                                      руб.                       98
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       57
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     2312
 
      ВСЕГО:                                                                           2312
 
      Индекс на осн з/п (п.152а прил.6А июнь2015 г )            14.4400                 953        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.1800                 534        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                 217        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              7.5300               14857        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          16561       953       751     14857
                                                                                                      ---------
                                                                                                            217
 
      Накладные расходы                                         12.2700                1202        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          17763
 
      Сметная прибыль                                           11.5500                 658        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              18421
 
                      Транспортировка
 
   10 ЕС327-30-1      Расстояние перевозки, км :      -90.573     38.01               -3443           
        (= 89)        30. Кл.гр. 1. Перевозка      т       
                      грузов
                      автомобилями-самосвалами
                      (работающими вне карьеров).
                      Кмат = 1.1500 
   11 ЕС327-6-1       Расстояние перевозки, км :       90.573     14.62                1324           
        (= 89)        6. Кл.гр. 1. Перевозка       т       
                      грузов
                      автомобилями-самосвалами
                      (работающими вне карьеров). 
                      Кмат = 1.1500 
   12 ЕС327-30-1      Расстояние перевозки, км :       -0.196     38.01                  -7           
        (= 89)        30. Кл.гр. 1. Перевозка      т       
                      грузов
                      автомобилями-самосвалами
                      (работающими вне карьеров).
                      Кмат = 1.1500 
   13 ЕС327-186-1     Расстояние перевозки, км :        0.196    149.66                  29           
        (= 89)        186-190. Кл.гр. 1.           т       
                      Перевозка грузов
                      автомобилями-самосвалами
                      (работающими вне
                      карьеров).(водопропускная
                      труба)   
                      Кмат = 1.1500 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    -2097                         -2097
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    -2097
 
      ВСЕГО:                                                                          -2097
 
      Индекс к автоперевозкам                                    7.4000              -15518        [2_1_9]
 
      Итого по разделу :                                                             -15518
 ===================================================================================================================================
 
      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                     8585       167       627      7791
                                                                                                      ---------
                                                                                                             95
      -накладные расходы                                      руб.                      355
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      204
 
      Итого по смете в базовых ценах                          руб.                     9144
 
      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                    62998      2411      4497     56090        18
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           1372                   7
 
      -накладные расходы                                                               4355
 
      -сметная прибыль                                                                 2356
 
      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                    69709
 
      ВСЕГО:                                                                          69709
 
      НДС к СМР                                                  0.1800               12548        [8_7_0]
 
      ВСЕГО :                                                                         82257
 
      Всего по смете в базовых ценах:                                                  9144
 
      К ОПЛАТЕ СМР : Восемьдесят две тысячи двести пятьдесят семь  руб. 

   Определитель - (=  1)  
 
   Сметная прибыль -0.4300  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 35)  
 
   Сметная прибыль -0.7100  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2800
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 39)  
 
   Сметная прибыль -0.7600  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 44)  
 
   Сметная прибыль -0.8100  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4200
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 50)  
 
   Сметная прибыль -0.6800  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 89)  
 
   Сметная прибыль -0.6000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

                      Cоставил _________                 
                      Проверил _______________________        

Приложение № 3  
к извещению о проведении 
запроса котировок 

Техническое задание 

               В настоящей технической части описываются требования, предъявляемые к выполнению работ по ремонту площадки у здания Детского сада №2  расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район с. Красногорское, ул. Комсомольская, д.32 «А».
Площадь – 232 кв. м. 
Тип дорожной одежды – облегчённый
Вид покрытия - ПГС
Ведомость объемов работ:
№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	
1	2	3	4	
1	Дорожная одежда			
1.1.	Устройство покрытия из ПГС толщиной по оси 20 см.	м2	232	
2	Водопропускная труба Ø 325 мм			
2.1.	Устройство котлована под тело трубы экскаватором, грунт 2 группы	м3	3,0	
2.2.	Обратная засыпка бульдозером	м3	2,598	
2.3.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	2,598	
2.4.	Укладка металлической водопропускной трубы Ø 325 мм 	м	5,0	
2.5.	Устройство обмазочной гидроизоляции металлической трубы битумной мастикой за 2 раза	м2	5,024	

1. Требования к результатам работ:  
1) Все виды работ по ремонту площадки у здания Детского сада №2 расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район с. Красногорское, ул. Комсомольская, д.32 «А» должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчётом, нормативно-технической документацией, требованиями контракта  и действующих нормативных правовых актов, а также в соответствии с требованиями государственных стандартов.
2) Подрядчик должен гарантировать:
- качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации (обязательной при выполнении дорожных работ);
- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ; 
- качество используемых материалов (на применяемые в производстве работ должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями- производителями (изготовителями), результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; 
3) Подрядчик перед началом работ обязан предоставить график производства работ, результаты испытаний ПГС, паспорт качества на водопропускную металлическую трубу. По окончании работ подрядчик обязан передать заказчику оформленную исполнительную документацию в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и Гарантийный паспорт.
Срок сдачи объекта в эксплуатацию – в течение 5 суток с момента заключения муниципального контракта.
2. Организационные, технические и технологические решения, которые обеспечивают сдачу результата работ заказчику с необходимым качеством и в установленные сроки:
Контроль качества: 
Качество выполнения работ зависит от  соблюдения нормативных требований к применяемым материалам и технологии выполнения работ, при этом осуществляется:
- входной контроль поступающих материалов (ПГС, мет. трубы), а так же контроль качества уплотнения грунта, слоя из ПГС, укладки ВПТ;
- операционный контроль качества (толщину слоя из ПГС) осуществляет производитель работ;
- в процессе выполнения работ контролируется ровность покрытия с использованием универсальной 3-х метровой рейки (определяются просветы под рейкой, уклоны дорожной одежды – не менее 20 ‰, ВПТ – 20‰);
- отклонения контролируемых параметров не должны превышать требования СНиП 3.06.03-85.
Техника безопасности при производстве работ.
 1. Ответственность за безопасность проведения работ несет подрядчик.
2. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и Методических рекомендаций «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ».
Охрана окружающей природной среды.
 При производстве работ необходимо соблюдать требования Закона "Об охране окружающей среды" с выполнением основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.
    Участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. 
3. Срок предоставления гарантий качества работ: На дорожную одежду в течение 2 (двух) лет,  на водопропускные трубы – 4 (четыре)года со дня сдачи результата работ заказчику. 
4. Иметь Свидетельство (копию) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами,
Или 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта;
5. Технические характеристики товара (материала) используемого при выполнении работ по ремонту площадки у здания Детского сада №2  расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район с. Красногорское, ул. Комсомольская, д.32 «А».
№ п/п	Наименование товара
 (материала)	Наименование и значения показателей	
1.	2.	3.	
1.	ПГС

	Смесь песчано-гравийная должна соответствовать ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»	
2.	битум БНД 60-90	Битум нефтяной дорожный марки БНД 60-90 должен соответствовать ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.»
	
3.	трубы металлические	Металлические водопропускные трубы должны соответствовать ГОСТ 10705-80 « Трубы стальные электросварные. Технические условия».	

Битум марки БНД 60/90
Наименование показателя	БНД
60/90	
		
1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм:		
при 25 °С	68	
при 0 °С	22	
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	49	
3. Растяжимость, см:		
при 25 °С	89	
при 0 °С	5,5	
4. Температура хрупкости, °С	-19	
5. Температура вспышки, °С	280	
6. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	4,5	
Природные песчано-гравийные смеси (для общестроительных работ)
1.Содержание зерен гравия размером более 5 мм в природной песчано-гравийной смеси  должно быть не менее 10% и не более 95% по массе: 
2. Наибольшая крупность зерен гравия в природной песчано-гравийной смеси должна быть не менее 10 мм и не более 70 мм:
3. Зерновой состав гравия, входящего в состав природной песчано-гравийной смеси, должен отвечать требованиям, указанным в таблице

 Размер контрольных сит, мм 		2 	
        Полный остаток на ситах по массе, % 	0-15 	0 	
4. Пески, входящие в состав природной песчано-гравийной смеси по зерновому составу, должны отвечать требованиям ГОСТ 8736-93 к крупным, средним, мелким и очень мелким пескам;
5. Содержание зерен слабых пород в гравии должно быть, % по массе,  не более 10;
6. Марка по дробимости гравия должна быть не менее 800;
7. Содержание глины в комках должно быть,  % по массе, не более 1;
8. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) % по массе, не более 5;
9. Песчано-гравийные смеси не должны содержать засоряющих включений.

Труба стальная
 группы А стали марок Ст1, Ст2, Ст3, Ст4 или (эквивалент)  не должна иметь трещин, вмятин, забоин, следов ржавчины. Допускается устройство одного поперечного шва.
Внутреннее сопротивление разрыву, ϭв Н/мм2 -402;
Предел текучести, ϭт Н/мм2 – 225;
Относительное удлинение, δ5 % мм – 18

Начальник отдела строительства и ЖКХ                                                 Салтыков С.В.

 

Приложение № 4
к извещению о проведении
 запроса котировок 

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ  по ремонту площадки у здания Детского сада №2, площадью 232 кв.м., расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район с. Красногорское, ул. Комсомольская, д.32 «А»

с. Красногорское                                                                                              	                                      «___» __________ 2015 г.

Администрация муниципального образования «Красногорский район», в лице главы Администрации МО «Красногорский район» Прокашева Игоря Борисовича, действующего на основании Устава от имени муниципального образования «Красногорский район», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________,  в лице ____________________, действующего на основании _______________ и имеющего Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ________________ от «___» _______  г., далее именуемый «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам запроса котировок на основании решения котировочной комиссии (протокол № ____ от «__» ______ 2015 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) выполнение работ  по ремонту площадки у здания Детского сада №2, площадью 232 кв.м., расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район с. Красногорское, ул. Комсомольская, д.32 «А» (далее – объект).
1.2. Подрядчик обязуется в установленный настоящим  контрактом  срок выполнить работы по объекту в строгом соответствии с условиями контракта, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), требованиями действующих на момент выполнения работ правовых и нормативных актов и сдать готовый к эксплуатации объект Заказчику.
1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести расчет согласно условиям настоящего контракта.

2. Цена контракта
2.1. Цена контракта составляет:                                 (                                            ) рублей, в том числе НДС.
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, связанная с оплатой контракта уменьшается на размер налоговых платежей, подлежащей уплате физическому лицу.
Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов, таможенные расходы, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством.                                                    
2.2. Цена  контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается.
2.3. Финансирование осуществляется за счет средств дорожного фонда из бюджета муниципального образования «Красногорский район».

3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ:
В течение 5 дней с момента заключения муниципального контракта. Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно, технического задания, локального сметного расчета подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт выполненных работ, подписанный Сторонами. 
3.2.  Работы, выполняемые согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), считаются одним этапом выполнения работ по контракту при этом ежемесячное выполнение работ и их оплата в рамках настоящего контракта не является этапом исполнения настоящего контракта.
3.3.Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.
3.4. Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Контракт по соглашению сторон Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.
   		
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Утвердить перечень лиц, уполномоченных Заказчиком  осуществлять контроль за  выполнением работ на объекте.
4.1.2. Передать Подрядчику Техническое задание на выполнение работ.
4.1.3.Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего контракта, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).
4.1.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.5. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего контракта.
4.1.6. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ на объекте, соблюдением графиков производства работ, качеством выполняемых работ.
4.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом. 
4.1.8. Своевременно предоставить по Акту сдачи-приемки Объект для выполнения работ.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ на объекте, заключать договора об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ  на объекте.
4.2.2. В случае необходимости привлекать для выполнения работ по настоящему контракту, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получает разрешение эксплуатационной организации и обеспечивает её надзор за выполнением указанных работ.
4.2.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика.
4.2.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.
5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить  работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, нормативными документами и сдать приемочной комиссии Заказчика в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию объекта.
5.1.2. Обеспечить:
•	производство работ в полном соответствии с Техническим заданием и графиком производства работ, сроками, действующими нормами и правилами;
•	качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями;
•	своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
 5.1.3. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых  мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию объекта.
5.1.4. Поставить на объект материалы, оборудование, конструкции, инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ по настоящему контракту, нести ответственность за их сохранность.
Использовать в работе только проверенные и сертифицированные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества, сертификаты безопасности, сертификаты соответствия  протоколы о результатах испытаний, паспорта качества.
5.1.5. Обеспечить содержание и уборку объекта. 
5.1.6. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве  работ на объекте.
5.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на объекте, освободить объект от машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.
5.1.8. Своевременно подготовить исполнительную документацию (акты, схемы и т.п.) и передать Заказчику в 2-х экземплярах.
5.1.9. По запросу  Заказчика предоставить в 3 (трех) дневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на объекте.
5.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
•	ненадлежащего качества в Техническом задании расчетов, представленных Заказчиком;
•	возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
•	иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
5.1.12. Перед началом работ предоставить график производства работ и результаты испытаний ПГС. По окончании работ передать заказчику оформленную исполнительную документацию в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и Гарантийный паспорт.
5.1.13. Перед началом работ получить разрешение на производство земляных работ по установленной форме.
5.1.14. При производстве работ восстановить нарушенные съезды 
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.
5.2.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.
5.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

6.Порядок платежей и расчетов
6.1. Подрядчик  в течение 5-ти дней с момента завершения работ предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3 и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 с расшифровкой видов работ  (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем работ.
6.2. Оплата работ по настоящему контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, до 31 января 2016 года с момента подписания последним актов  о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры.
6.3. Заказчик проверяет и подписывает представленные Подрядчиком акты выполненных работ в течение 5-ти дней с момента их получения, по которым объем выполненных работ по указанным актам принимается к оплате и включается в отчетность.
6.4. Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.

7.Производство, сдача и приемка работ
7.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту - формы КС-2; КС-3.
7.2. Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о выполнении работ.
7.3.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости контракта обязан в согласованный срок устранить недостатки выполненной работы. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от Технического задания (Приложение № 1), Заказчиком к оплате не принимаются.
7.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения  работ, данные о проведении испытаний и др. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.5.За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке работ на объекте Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
7.6.Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований  строительных норм и правил.
8.Гарантии качества по сданным работам
8.1. Подрядчик гарантирует:
•	выполнение всех работ согласно настоящему контракту в полном объеме согласно Технического задания;
•	 качество всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими  нормами и правилами;
•	надлежащее качество используемых  материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ, соответствие их спецификациям,  государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;
•	своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе ремонта объектов и в гарантийный период.
8.2.Гарантийный срок устанавливается  на дорожную одежду 2 (два) года, на водопропускные трубы 4 (четыре) года со дня сдачи результата работ заказчику и даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
8.3.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых  материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ  на объекте, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.
8.4.При выявлении в  период гарантийной эксплуатации дефектов на объектах, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объектов, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объектов и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок

9. Ответственность сторон 
9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
9.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ___________________руб. *: 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С  (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;  ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки;  ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере _________________ руб. *:10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по контракту.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по контракту) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.
10.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 10.1 контракта, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 10.2 контракта.
10.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

11. Порядок рассмотрения споров
11.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, будут решаться сторонами путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсимильными сообщениями.
11.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения
12.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует до полного  исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2015 года  (включительно).
12.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.4. Адреса сторон, указанные в контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.
12.5. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта в случаях и в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1  статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.7. Все изменения и дополнения к контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.
12.8. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.
12.9. В случае возникновения сложностей при исполнении контракта Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.
12.10. Во всем остальном, не предусмотренном контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

13. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
 Администрация муниципального образования 
«Красногорский район»

ИНН 1815001093, КПП 183701001                         
 Адрес:427650, УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 64                                     
Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15, УФ Администрации Красногорского района  л/с 02133025810, Администрация Красногорского района    л/с 03526140001)
 р\с 40204810500000000016                             
 Отделение-НБ Удмуртская Республика   г. Ижевск  БИК 049401001
Адрес эл. почты: krasno2@udm.net

 Глава Администрации________________/И.Б.Прокашев/
         м.п.	Подрядчик:

	

Приложение № 1
к муниципальному  контракту 
№ 			
от «_____»            2015г 
Техническое задание

Площадь – 232 кв. м. 
Тип дорожной одежды – облегчённый
Вид покрытия - ПГС
Ведомость объемов работ:
№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	
1	2	3	4	
1	Дорожная одежда			
1.1.	Устройство покрытия из ПГС толщиной по оси 20 см.	м2	232	
2	Водопропускная труба Ø 325 мм			
2.1.	Устройство котлована под тело трубы экскаватором, грунт 2 группы	м3	3,0	
2.2.	Обратная засыпка бульдозером	м3	2,598	
2.3.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	2,598	
2.4.	Укладка металлической водопропускной трубы Ø 325 мм 	м	5,0	
2.5.	Устройство обмазочной гидроизоляции металлической трубы битумной мастикой за 2 раза	м2	5,024	

1. Требования к результатам работ:  
1) Все виды работ по ремонту площадки у здания Детского сада №2 расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район с. Красногорское, ул. Комсомольская, д.32 «А» должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчётом, нормативно-технической документацией, требованиями контракта  и действующих нормативных правовых актов, а также в соответствии с требованиями государственных стандартов.
2) Подрядчик должен гарантировать:
- качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации (обязательной при выполнении дорожных работ);
- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ; 
- качество используемых материалов (на применяемые в производстве работ должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями- производителями (изготовителями), результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; 
3) Подрядчик перед началом работ обязан предоставить график производства работ, результаты испытаний ПГС, паспорт качества на водопропускную металлическую трубу. По окончании работ подрядчик обязан передать заказчику оформленную исполнительную документацию в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и Гарантийный паспорт.
Срок сдачи объекта в эксплуатацию – в течение 5 суток с момента заключения муниципального контракта.
2. Организационные, технические и технологические решения, которые обеспечивают сдачу результата работ заказчику с необходимым качеством и в установленные сроки:
Контроль качества: 
Качество выполнения работ зависит от  соблюдения нормативных требований к применяемым материалам и технологии выполнения работ, при этом осуществляется:
- входной контроль поступающих материалов (ПГС, мет. трубы), а так же контроль качества уплотнения грунта, слоя из ПГС, укладки ВПТ;
- операционный контроль качества (толщину слоя из ПГС) осуществляет производитель работ;
- в процессе выполнения работ контролируется ровность покрытия с использованием универсальной 3-х метровой рейки (определяются просветы под рейкой, уклоны дорожной одежды – не менее 20 ‰, ВПТ – 20‰);
- отклонения контролируемых параметров не должны превышать требования СНиП 3.06.03-85.
Техника безопасности при производстве работ.
 1. Ответственность за безопасность проведения работ несет подрядчик.
2. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и Методических рекомендаций «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ».
Охрана окружающей природной среды.
 При производстве работ необходимо соблюдать требования Закона "Об охране окружающей среды" с выполнением основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.
    3. Технические характеристики товара (материала) используемого при выполнении работ по ремонту площадки у здания Детского сада №2  расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район с. Красногорское, ул. Комсомольская, д.32 «А».
№ п/п	Наименование товара
 (материала)	Наименование и значения показателей	
1.	2.	3.	
1.	ПГС

	Смесь песчано-гравийная должна соответствовать ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»	
2.	битум БНД 60-90	Битум нефтяной дорожный марки БНД 60-90 должен соответствовать ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.»
	
3.	трубы металлические	Металлические водопропускные трубы должны соответствовать ГОСТ 10705-80 « Трубы стальные электросварные. Технические условия».	

Заказчик							Подрядчик
____________________/ 			/		                _________________/ 			/